最熱承攬合同和加工承攬合同范文(14篇)

2025/6/10 18:57:22

|

字號:

    合同是一種約定,用于規(guī)范合作關系,保證雙方的權益不受侵犯。合同的撰寫應當遵循明確、準確和簡明扼要的原則,避免使用模糊和歧義的措辭。請注意,在簽署任何合同之前,請確保您已充分閱讀、理解并同意其中的所有條款。
    承攬合同和加工承攬合同篇一
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
    定作物名稱:xx
    型號:xx
    規(guī)格:xx
    質量要求:xx
    計量單位:xx
    數(shù)量:xx
    加工費:xx
    單位總價:xx
    第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
    第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
    第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
    材料名稱:xx
    型號:xx
    規(guī)格:xx
    質量要求:xx
    計量單位:xx
    數(shù)量:xx
    單價:xx
    總價:xx
    圖紙、技:xx
    術資料及:xx
    交付時間:xx
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
    材料名稱:xx
    交付時間:xx
    交付地點:xx
    交付數(shù)量:xx
    包裝要求:xx
    檢驗方法:xx
    運輸方法:xx
    運費承擔:
    第六條加工費結算辦法與時間xx。
    第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第八條甲方的違約責任
    1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
    5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
    6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任
    1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
    3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條聲明及保證
    (一)甲方:
    1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方:
    1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十一條保密
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
    第十二條不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第十三條通知
    1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:xx。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
    第十四條爭議的處理
    1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:
    (1)提交xx仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條解釋
    本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
    第十六條補充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第十七條合同效力
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。
    承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx
    法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx
    地址:xx地址:xx
    xx年xx月xx日xx年xx月xx日
    簽訂地點:xx簽訂地點:xx
    承攬合同和加工承攬合同篇二
    鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
    依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同。
    品名
    規(guī)格
    單位
    數(shù)量
    備注
    1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:年月日。
    2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
    3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::年月日。
    4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
    1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
    2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
    3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
    4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
    1、乙方加工產品應當符合標準。
    2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
    1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
    2、驗收以合同規(guī)定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
    3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
    4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
    1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
    2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
    4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
    1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
    2、報酬的支付采取以下方式
    a甲方應于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結算依據。
    b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據。
    承攬合同和加工承攬合同篇三
    經過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
    一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
    1、日常清潔區(qū)域:
    2、定期保潔區(qū)域:
    3、垃圾區(qū)域:
    二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
    三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。
    六、保潔加工承攬費用為 ???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:
    七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
    八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。
    九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
    十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    十二、?本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    承攬合同和加工承攬合同篇四
    地址:————地址:————
    郵編:————郵編:————
    電話:————電話:————
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
    開戶行:————開戶行:————
    賬戶:————賬戶————
    甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
    定作物品名或項目規(guī)格
    型號————計量————
    單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
    單價總金額————
    合計————
    地址:————地址:————
    郵編:————郵編:————
    電話:————電話:————
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
    開戶行:————開戶行:————
    賬戶:————賬戶————
    ———年————月———日
    承攬合同和加工承攬合同篇五
    甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號?,F(xiàn)甲乙雙方經過友好磋商,協(xié)議如下:
    一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。
    三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
    本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
    承攬合同和加工承攬合同篇六
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
    型號
    規(guī)格
    質量要求
    計量單位
    數(shù)量
    加工費
    單位
    總價
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
    完工時間
    檢驗時間地點
    檢驗標準與方法
    包裝標準
    包裝費承擔
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
    交付時間
    交付地點
    運輸方法
    運輸價款承擔
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
    型號
    規(guī)格
    質量要求
    計量單位
    數(shù)量
    單價
    總價
    圖紙、技術資料及交付時間
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
    交付時間
    交付地點
    交付數(shù)量
    包裝要求
    檢驗方法
    運輸方法和運費承擔
    第六條加工費結算辦法與時間
    _________。
    第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第八條甲方的違約責任
    1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
    5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任
    1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條聲明及保證
    (一)甲方:
    1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方:
    1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十一條保密
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    第十二條不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第十三條通知
    1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:_________。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
    第十四條爭議的處理
    1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (1)提交______________委員會_____;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條解釋
    本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
    第十六條補充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第十七條合同效力
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
    法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
    承攬合同和加工承攬合同篇七
    合同編號:_______
    合同簽訂地:_______工業(yè)城內
    乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
    一、 本合同所指加工行為是:甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
    1. 根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    2. 本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
    四、 加工零部件價格及加工費的確定:
    1. 乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
    2. 為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
    3. 加工費計算方法:
    (1) 對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
    (2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
    五、 加工訂貨:
    1. 甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
    (1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
    (2) 電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
    2. 因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
    (1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
    (2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
    3. 如甲方通知取消訂單:
    (1) 訂貨當天通知取消的,訂單取消。
    (2) 在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,并將己生產數(shù)量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
    4. 乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
    六、 加工零部件的包裝、運輸與交貨:
    3. 如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
    4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產廠的合格證。
    5. 甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
    6. 甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
    七、 雙方就合同產品所需模具,約定如下:
    1. 圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
    2. 模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
    3. 模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
    4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
    5. 模具的知識產權:甲方所有;
    6. 模具的所有權:甲方所有。
    八、 知識產權保護
    1. 按照雙方簽訂的《知識產權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
    九、 產品技術、質量標準與控制
    1. 合同生效后____日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
    (1)
    (2)
    (3)
    2. 產品質量控制:
    (1) 乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經甲方檢驗合格后,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產。
    (2) 甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合,并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫助乙方解決質量問題。
    (3) 甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
    (4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種,零部件不得更改。
    (5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產。
    (6) 雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商,或者同意了乙方選定的供應商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產品質量責任。
    3. 質量整改
    (1) 同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
    4. 產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
    十、 加工費的結算
    1. 加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
    2. 質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清。第________年結算_______%,第________年結算________%,第________年結算____________%。
    十一、 驗收方法
    1. 甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
    十二、 對加工零部件提出異議的時間和辦法
    1. 甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在 天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
    2. 乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
    3. 加工零部件在用于甲方生產的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
    4. 加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
    十三、 乙方違約責任:
    1. 乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
    (1) 因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
    (2) 因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
    (4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元次;
    (8) 送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
    2. 乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
    3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
    4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
    5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
    6. 加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
    十四、 甲方的違約責任
    1. 甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
    2. 甲方無正當理由拒絕接貨的`,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
    十五、 合同的變更、解除:
    1. 合同期內,甲乙任何一方經協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
    2. 乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
    3. 合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
    十六、 不可抗力
    1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
    十七、 其他
    1. 按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
    2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自________年____月____日到________年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
    3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
    4. 雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協(xié)議》為本合同的附件。
    十八、 其他需約定事項:
    甲方:__________乙方:__________
    授權代表:_______授權代表:_________
    日期:______年____月____日____
    承攬合同和加工承攬合同篇八
    簽訂時間:________年____月____日
    定作方:______________________
    承攬方:_________________________
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    項目名稱及內容_________________________
    計量單位_________________________
    數(shù)量_________________________
    工作量_________________________
    報酬_________________________
    交付期限_________________________
    單價_________________________
    金額_________________________
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    第二條技術標準、質量要求:
    第三條承攬人對質量負責的期限及條件:
    第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
    第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
    第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
    第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:
    第八條結算方式及期限:
    第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
    第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
    第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
    第十二條違約責任:
    第十三條解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
    按下列第______種方式解決:
    (一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    承攬合同和加工承攬合同篇九
    隨著法律知識的普及,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的'呢?以下是小編精心整理的有關承攬加工合同,希望能夠幫助到大家。
    甲方:________(委托方)
    乙方:________(承攬方)
    經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
    1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
    2、數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。
    以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
    1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
    2、乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
    3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
    4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
    5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
    6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
    7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
    自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
    該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
    乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
    1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
    2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。
    3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:________
    簽約人:________職務:________電話號碼:________
    乙方:________
    簽約人:________職務:________電話號碼:________
    時間:________年________月________日
    承攬合同和加工承攬合同篇十
    甲方:(委托方)
    乙方:(承攬方)
    經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
    一、產品名稱及加工數(shù)量。
    名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
    二、相關事宜:
    1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
    2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
    3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
    4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
    三、時間要求:
    自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
    四、加工費用:
    該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
    五、付款方式:
    乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
    六、其他事宜:
    本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。
    在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方: 蓋章:
    簽約人: 職務: 電話號碼:
    已方: 蓋章:
    簽約人: 職務: 電話號碼:
    時間: 年 月 日
    承攬合同和加工承攬合同篇十一
    乙方:(承攬方)____________
    經甲乙雙方協(xié)議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
    一、產品名稱及加工數(shù)量。
    名稱:_______焊接軌道板。
    數(shù)量:附加工圖紙36份,按圖紙數(shù)量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
    二、相關事宜:
    1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
    2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
    3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
    4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
    三、時間要求:自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數(shù)完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協(xié)商解決。
    四、加工費用:該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
    五、付款方式:乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的39;違約金。
    六、其他事宜:本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協(xié)商解決,如雙方達不成協(xié)議,可提交仲裁機構解決。在合同中的未盡事宜,雙方可共同協(xié)商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    時間:________年____月____日
    承攬合同和加工承攬合同篇十二
    合同編號:
    甲方(定作方):______公司
    乙方(承攬方):
    鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業(yè)產品生產商。根據《_____》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協(xié)商一致,訂立本合同。
    1、品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
    2、規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)
    3、數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
    4、備注:(如無內容,在空格處劃線)
    1、合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
    2、付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
    3、付款時間:(寫明年、月、日)
    1、質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
    2、技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
    3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
    3、甲方于年月日之前提供原材料。
    4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
    1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
    2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
    4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;
    6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;
    7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。
    1、驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
    2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
    3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
    4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
    5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
    6、對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,甲方有權要求退還。
    7、雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
    1、雙方約定由甲方自提定作物
    (1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
    (2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
    2、雙方約定由乙方送交定作物
    (1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)
    (2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)
    (3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    (4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
    1、包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
    2、費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
    1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
    2、運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
    1、甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
    3、甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    4、甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
    1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
    2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
    3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
    4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    1、超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
    2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
    3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
    1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
    2、向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
    甲方(章):乙方(章):
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    地址:地址:
    電話:電話:
    承攬合同和加工承攬合同篇十三
    發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)
    承包單位:______(以下簡稱乙方)
    二、工程概況
    1、工程名稱:______
    2、工程地點:______
    3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
    三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。
    1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監(jiān)督。
    2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
    3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______
    四、合同文件
    合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優(yōu)先順序如下:
    1、本合同協(xié)議書
    2、施工圖紙(包括土建施工圖)
    3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件等業(yè)主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現(xiàn)場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
    五、承包方式
    1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。
    2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。
    3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
    4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
    5、安全文明施工:甲方確定區(qū)域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
    6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發(fā)生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的`各種損失由乙方負責。
    六、工程造價的確定及工程款支付
    此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。
    七、工程變更
    1、工程設計變更
    1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
    2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發(fā)生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。
    八、材料、機械
    8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規(guī)范的標準產品,對與設計和規(guī)范要求不符的產品,甲方拒絕收用。
    本工程主要材料如下:
    8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
    8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸?shù)荣M用均乙方承擔。
    8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
    九、工程施工
    1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
    2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
    十、安全責任
    1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。
    2、甲方指派專職安全員負責指導,監(jiān)督施工現(xiàn)場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監(jiān)督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
    3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規(guī)章制度。
    4、嚴禁非施工人員進入施工現(xiàn)場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
    5、現(xiàn)場人員發(fā)生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現(xiàn)場,以便有關部門進行堪察。
    6、現(xiàn)場責任:
    乙方在施工過程中如發(fā)生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發(fā)生事故的任何責任。
    十一、質量安全及驗收
    1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
    2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監(jiān)督、檢驗。
    3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。
    4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規(guī)范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。
    5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發(fā)生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發(fā)生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
    十二、文明施工目標
    1、乙方必須遵守當?shù)卣鞴懿块T、建筑行業(yè)中文明施工的有關規(guī)定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
    2、乙方必須派專人清理施工現(xiàn)場及生活區(qū),保持施工現(xiàn)場及生活區(qū)的整潔,做到無垃圾和污水。
    3、搞好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
    4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
    十三、雙方權利和義務
    甲方的責任
    1、甲方協(xié)助乙方處理好施工現(xiàn)場及有關各方的關系。
    2、提供施工電源到施工區(qū)域,提供施工水源到施工區(qū)域。
    3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
    4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
    5、及時進行中間驗收。
    6、組織乙方學習現(xiàn)場的進度、質量、安全管理規(guī)定。
    乙方的責任
    1、按合同文件的規(guī)定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。
    2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現(xiàn)場施工的需要。
    3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規(guī)章制度。
    4、做好安全生產、文明施工。
    5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。
    6、執(zhí)行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發(fā)生,若發(fā)生質量及安全事故,及時向甲方報告并協(xié)助甲方進行調查處理。
    7、接受甲方代表的監(jiān)督、檢查。
    十四、竣工驗收
    1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
    2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
    十五、違約金
    1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。
    2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規(guī)定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
    3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規(guī)定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。
    十六、仲裁和訴訟
    1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發(fā)生爭端,雙方應友好協(xié)商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協(xié)商而改變。
    2、雙方應嚴格執(zhí)行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發(fā)生爭議,按下列原則處理:
    (1)雙方發(fā)生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續(xù)執(zhí)行。
    (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執(zhí)行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執(zhí)行調解結果使調解結果無法執(zhí)行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
    (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
    十七、其它
    1、本協(xié)議未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
    2、本協(xié)議一式六份,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份。
    甲方:______(章)乙方:______(章)
    法定代表人:______法定代表人:______
    委托代理人:______委托代理人:______
    帳戶名:______帳戶名:______
    帳號:______帳號:______
    開戶行:______開戶行:______
    承攬合同和加工承攬合同篇十四
    定作方(甲方):
    承攬方(乙方):
    甲方委托乙方加工下列產品,經雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:20xx年4月x日
    第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內鋼架進場,總工期50天。
    第四條、提貨方式:由乙方負責。
    第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方,內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,否則視為沒有異議。
    第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬,彩板安裝完畢后5天內支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
    第七條、違約責任:
    1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
    2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
    3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
    4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
    5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
    第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
    第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
    單位名稱(章)單位名稱(章)
    單位地址:單位地址:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    年 月 日