最優(yōu)工程款抵房合同大全(15篇)

2025/6/8 10:08:46

|

字號:

    合同的簽訂需要雙方當事人的自愿和對合同內容的共識。復雜的合同可以考慮由專業(yè)人士起草。在簽訂合同之前,建議咨詢專業(yè)律師的意見。
    工程款抵房合同篇一
    甲方:
    身份證號:
    乙方:
    身份證號碼:
    甲方因施工取得開發(fā)商抵付工程款的房產,房產為______,面積____平方米,乙方因需要向甲方購買該房產,乙方知道該房屋是甲方從開發(fā)商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經友好協(xié)商,就該房屋產權辦理手續(xù)及房款支付等事項達成如下協(xié)議:
    一、甲方與開發(fā)商之間費用已結算完畢,該房產已辦理備案,為方便辦理產權手續(xù),減少乙方的相關費用,甲方與開發(fā)商協(xié)商,將《商品房銷售合同》的購房人更名為為乙方。
    二、乙方向甲方支付____萬元購買該房產;
    三、房款中不包括該房屋辦理產權的相關稅費及物業(yè)管理費。該房產辦理產權證過程中及交付過程中所涉及的一切稅費由乙方自行承擔。
    四、乙方向甲方支付購房款的約定:
    1、本合同簽訂后,開發(fā)商將房產交付乙方前,乙方向甲方支付元;
    2、乙方房屋辦理產權證后,乙方以該房產辦理抵押貸款,支付甲方元;
    3、剩余款項乙方每年支付元。
    4、上述款項若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權要求乙方一次性支付剩余款項,并有權要求乙方以未付部分為基數(shù)按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時乙方應承擔甲方在追討債務過程中所發(fā)生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費等)。
    五、本協(xié)議未盡事宜,雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    六、本協(xié)議在履行過程中若產生爭議,由雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方可向房產所在地人民法院提起訴訟解決。
    七、本協(xié)議自雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    甲方:
    乙方:
    ________年____月____日
    工程款抵房合同篇二
    乙方:_________________
    根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:_________________
    一、抵頂資產情況
    1、該車為抵頂?shù)摹?BR>    2、該車現(xiàn)值元。
    3、該車各種證照齊全,相關費用繳至本協(xié)議簽訂之日。
    二、車輛抵頂及辦理相關手續(xù)約定
    1、本車抵頂工程款萬元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗并接受該車輛。
    2、自抵頂車輛移交之日10日內,雙方辦理過戶手續(xù)。
    3、車輛移交后,乙方在使用該車時所發(fā)生的一切法律事務及糾紛均由自己承擔,與甲方無關:_________________協(xié)議生效后車輛所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
    三、法律責任的約定
    1、該車輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應承擔違約責任4萬元。
    2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔法律責任。
    四、其他約定
    1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
    2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
    甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
    _________年____月____日
    工程款抵房合同篇三
    住所:____________________________________
    法定代表人:______________________________
    電話:________________傳真:______________
    保證人(以下稱乙方):______________________
    住所:___________________________________
    法定代表人:_____________________________
    電話:________________傳真:_____________
    鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定義
    1.1本合同所稱業(yè)主支付擔保是指,乙方向承包商保證,當甲方未按照主合同的約定支付工程款時,由乙方代為支付的行為。
    1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。
    第二條保證的范圍及保證金額
    2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
    2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%,金額最高不超過人民幣_________元(大寫:_________________)。
    第三條保證的方式及保證期間
    3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責任保證。
    3.2乙方保證的期間為:_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內。
    3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的,經乙方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。
    第四條承擔保證責任的形式
    4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
    4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內代為支付。
    第五條擔保費及支付方式
    5.1擔保費率根據(jù)擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
    5.2雙方確定的擔保費率為:_________________。
    5.3本合同生效后日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫:_________________)。
    第六條反擔保
    甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
    第七條乙方的追償權
    乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
    第八條雙方的其他權利義務
    8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內,向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
    8.2甲方如需變更名稱、經營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機構所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經營舉措應提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
    8.3甲方不得擅自將工程轉讓給第三人。甲方與承包商有關主合同的修改、變更,應告知乙方;如發(fā)生結構、規(guī)模、標準等重大設計變更,應經乙方書面同意。
    8.4甲方保證對已經落實的工程款項實行??顚S茫皶r向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況,積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監(jiān)督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶,實行??顚S帽O(jiān)督。
    第九條爭議的解決
    本合同發(fā)生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過第款約定的方式解決:_________________。
    9.1向法院起訴;
    9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)
    第十條甲乙雙方約定的其它事項
    ____________________________________________________________。
    第十一條合同的生效、變更和解除
    11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章生效。
    11.2本合同生效后,任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
    第十二條附則
    本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
    甲方:_______________________
    乙方:_______________________
    法定代表人:_________________
    法定代表人:________________
    (或授權代理人)_______________
    (或授權代理人)_______________
    時間:________年_____月____日
    時間:________年_____月____日
    工程款抵房合同篇四
    乙方:_________
    丙方:_________
    甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結算額______元;該合同工程內容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
    一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定:
    1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
    3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
    4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
    二、以房抵款金額及方式:
    1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
    2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
    3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
    4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
    三、其它
    1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
    2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
    甲方:______
    乙方:______
    丙方:______
    ______年______月______日
    工程款抵房合同篇五
    訴訟請求:
    1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
    2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
    事實與理由:被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
    ________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
    在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。
    被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。
    ________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內付清所欠的勞務費。
    被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。
    雙方經過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。
    但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
    綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。
    依據(jù)《勞動法》等相關法律法規(guī),原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。
    因此,原告為維護自己的合法權益,現(xiàn)提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
    此致__________市__________區(qū)人民法院
    具狀人:_________________
    ________年________月________日
    工程款抵房合同篇六
    乙方:_________
    丙方:_________
    甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項目工程施工合同(以下簡稱______合同),合同編號為_________,合同金額為______元,結算額______元;該合同工程內容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元; 經甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
    一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定
    1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
    3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
    4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
    二、以房抵款金額及方式:
    1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬元;
    2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
    3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
    4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
    三、其它
    1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
    2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
    甲方:______乙方:______
    丙方:______
    身份證號碼:______
    住址:______
    ______年 ______月______日
    工程款抵房合同篇七
    甲方:
    乙方:
    丙方:
    甲方、乙方于________年____月____日簽訂了項目工程施工合同(以下簡稱合同),合同編號為,合同金額為元,結算額元;該合同工程內容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款元;經甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項達成如下協(xié)議:
    一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關約定
    1、乙方同意上述工程合同的`部分工程款購買下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉讓給丙方,三方均同意在此合同基礎上由甲方與兩方簽署商品房買賣合同。
    3、甲方同意《商品房買賣合同》中將購買人名稱直接寫成丙方。
    4、丙方從乙方處購得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結構問題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
    二、以房抵款金額及方式:
    1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款萬元;
    2、抵付方式:乙方給甲方開具工程款發(fā)票,甲方給丙方開具商品房收款收據(jù)(購房發(fā)票事宜在購房合同中約定)。
    3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
    4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
    三、其它
    1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
    2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
    甲方:
    乙方:
    法定代表人:
    法定代表人:
    經辦人:
    經辦人:
    丙方:
    身份證號碼:
    住址:
    ________年____月____日
    工程款抵房合同篇八
    合同編號:___________________
    法定代表人:_____________________
    簽訂地址:___________________
    乙方:___________________________
    簽訂日期:______年____月___日
    法定代表人:_____________________
    甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就房產抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
    第一條房產地址
    本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
    第二條抵付金額
    甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
    抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
    第三條雙方義務
    1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
    2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
    3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續(xù),相關稅費由乙方支付。
    第四條債務結清
    1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
    2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
    3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
    第五條工程進度
    1.為了保證____花園項目的.整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
    2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數(shù)計)。
    第六條工程質量
    1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監(jiān)督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
    2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
    第七條房產銷售
    1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
    第八條銷售服務
    1.甲方協(xié)助乙方辦理房產銷售的有關手續(xù),乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
    2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
    第九條物業(yè)管理
    房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
    第十條違約責任
    1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規(guī)定,承擔違約責任。
    2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
    3.違約金的計算方法:________________。
    第十一條爭議的解決
    本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
    本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
    第十二條生效條件_____
    本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
    本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
    甲方(蓋章):____________________
    乙方(蓋章):____________________
    授權代理人:(簽字)______________
    授權代理人:(簽字)______________
    住址:____________________________
    住址:____________________________
    郵政編碼:________________________
    郵政編碼:________________________
    聯(lián)系電話:________________________
    聯(lián)系電話:________________________
    傳真:____________________________
    傳真:____________________________
    日期:____________________________
    日期:____________________________
    電子信箱:________________________
    電子信箱:________________________
    開戶銀行:________________________
    開戶銀行:________________________
    賬號:____________________________
    賬號:____________________________
    工程款抵房合同篇九
    公司名稱:__________________(以下簡稱甲方)
    住所:______________________
    法定代表人:________________
    公司名稱:__________________(以下簡稱乙方)
    住所:____________________
    法定代表人:______________
    保證人名稱:______________(以下簡稱丙方)
    住所:____________________
    法定代表人:______________
    因甲方的請求,丙方愿意為甲方、乙方于_________年______月______日簽訂的工程合同(以下簡稱主合同)提供擔保。乙方經審查,同意丙方作為甲方履行主合同的保證人。三方經協(xié)商一致,訂立本合同如下:
    一、丙方為甲方履行主合同的義務,即支付乙方貨款提供擔保。保證金額為甲方應向乙方支付而末支付的款項。
    二、丙方對上條所列款項承擔連帶清償責任。如果不按主合同的約定付清工程款,乙方有權直接向丙方追償。丙方保證在接到乙方書面索款通知后個工作日內清償述款項。
    三、丙方同意在乙方依約提出代償要求時,以本公司所有之資金、財產先予償還乙方在債權得到丙方之清償后,將該債權轉移給丙方。
    四、乙方在此同意,在甲方暫時沒有能力及時還款時,若甲方能根據(jù)乙方的要求提出合理有效的還款計劃,則乙方將暫不向丙方提出代償要求,乙方向丙方主張代償?shù)钠谙抟嘞鄳笱?。但若甲方末能按照還款計劃如期還款,則乙方隨時可向丙方要求代為清償。
    五、丙方的保證責任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財力狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本保證合同所擔保的主合同的無效或解除而免除。
    六、丙方機構若發(fā)生變更、撤銷,丙方應提前天書面通知乙方和甲方。丙方如發(fā)生合并,由變更后的機構承擔連帶責任;或由甲方和丙方落實為乙言所接受的新的保證人,如丙方破產,甲方應丙方破產前二個月內重新提供保證人。
    七、在本合同有效期內,甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同還款時,應經三方協(xié)商同意,達成書面協(xié)議。
    八、違約責任
    丙方違反本合同第二條約定,末按期代為清償?shù)狡趥鶆?,乙方可視情況擔??傤~的3%向丙方收取違約金。
    九、爭議的解決方式:
    甲、乙、丙三方解決爭議的方式與主合同規(guī)定的一致。
    十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代理人簽訂并加蓋單位公章,并自主合同生效之日起生效。
    十一、本合同正本一式_________份,甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。
    甲方(公章)授權代理人(簽字):_________
    _________年______月______日
    乙方(公章)授權代理人(簽字);_________
    _________年______月______日
    丙方(公章)授權代理人(簽字):_________
    _________年______月______日
    工程款抵房合同篇十
    乙方:_________
    甲方因開發(fā)建設需要,確定由乙方承包文景路延長居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《陜西省建筑市場管理條例》及有關法律、法規(guī),雙方本著平等互利、誠實守信的原則,經友好協(xié)商,達成如下條款,以資雙方共同遵守。
    一、工程概況:
    1、工程名稱:文景路延長居住小區(qū)綠化工程
    2、工程地點:西安市文景路
    3、施工工期:工期為日歷天,開工時間由甲方通知乙方,
    乙方在接到甲方開工通知后七天內進場施工,竣工驗收時間為_________年____月____日,如因甲方交接場地原因影響,工期相應順延。
    二、工程承包內容及形式:
    1、承包內容:根據(jù)雙方確認的文景路延長居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內的綠化;
    2、承包形式:本承工程為工程總價包干。
    三、工程造價、履約保證金及付款方法:
    1、工程造價:本工程總承包價為人民幣_________萬元,(小寫)養(yǎng)護管養(yǎng)費及相關調試費。
    2、履約保證金:乙方在簽訂合同后某日內,向甲方繳納_________萬元作為合同履約保證金,待工程竣工驗收合格后七天內無息退還給乙方。
    3、付款方式:
    (2)預留承包總價5%作為質保金,待質保期滿后,雙方對質量問題無異議后無息退還給乙方。
    四、工程技術標準及質量要求:乙方必須保證本綠化工程符合設計要求、技術要求及國家或現(xiàn)行行業(yè)標準。
    五、雙方責任:
    1、甲方責任:
    (1)處理各種變更,并及時現(xiàn)場跟進監(jiān)督指導,乙方進場7天內雙方進行技術交底;
    (4)及時組織辦理各種現(xiàn)場驗收和簽證;
    (6)按時支付乙方工程進度款;
    (7)協(xié)調好工程總承包和各專業(yè)施工隊之間的關系;
    (8)為保證綠化效果甲方有權現(xiàn)場對設計進行調整,調整前與乙方進行充分溝通,并出具書面的變更通知單。
    2、乙方責任:
    (1)乙方必須在進場前7天向甲方提交施工組織方案,由甲方審核確認。
    (2)乙方必須嚴格管理本方工作人員,嚴格遵守甲方現(xiàn)場管理制度,服從甲方工作人員管理,不得從事與本工程無關的活動,否則,造成的后果由乙方全部承擔。
    (3)乙方必須根據(jù)由甲方確認的設計圖紙及國家有關行業(yè)技術規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術進行精心施工,工程質量必須符合規(guī)范要求。
    (4)施工過程中及保養(yǎng)期所需的水電費由乙方負責并按時交納,生活及住宿由乙方自理。
    (5)乙方必須保證現(xiàn)場文明施工,現(xiàn)場保持整齊有序,并積極配合甲方的現(xiàn)場管理,做到工完場清,不得妨礙其他施工隊的正常施工。
    (6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按圖紙施工,做好各項施工質量現(xiàn)場記錄,按時完工和交付使用。
    (7)工程竣工驗收前,所有設施和成品由乙方負責保護。
    六、驗收條款:
    1、工程驗收要符合有關國家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗收標準,并按合同附件要求及現(xiàn)場確認進行驗收。
    2、施工過程中發(fā)現(xiàn)工程進度和質量問題時,甲方以書面形式通知乙方,乙方必須在24小時內給予答復意見,并在2天內采取有效措施,整改達標后交甲方驗收;否則甲方有權責令停工(甚至終止合同),調換隊伍,整改費用和甲方的直接損失由乙方承擔,工期不得順延。
    七、質量保修及苗木保養(yǎng):
    1、工程竣工后乙方必須對工程實行免費成活保養(yǎng),同時為工程提供保修,保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起貳年。
    2、保修保養(yǎng)期內,乙方必須派專人對進行日常管理,及時澆水、中耕除草,施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長,養(yǎng)護必須達到國家綠地園林養(yǎng)護表準。
    3、保養(yǎng)保修期內,乙方操作過程中發(fā)生的質量問題造成的一切損失由乙方承擔。
    八、違約責任:
    1、本合同嚴禁轉包或分包,若經發(fā)現(xiàn),甲方有權單方解除合同,乙方應無條件退還甲方已付工程款,同時應按合同總額10%向甲方支付違約金。
    2、乙方必須按合同約定工期完成,若無故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,應向甲方支付工程造價千分之五的違約金,違約金從工程款中扣除。若因甲方問題或非乙方問題引起的工期延誤,經甲方書面確認延誤工期,工期順延。
    3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超過一天,甲方必須按欠付工程款的千分之五向乙方支付違約金。
    九、其他條款:
    1、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自簽字蓋章之日起生效。
    2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
    3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛,雙方通過友好協(xié)調解決;若協(xié)商解決不成,可通過合同簽約地仲裁委員會仲裁解決;仲裁無法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
    甲方(公章):_________
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    _________年____月____日
    工程款抵房合同篇十一
    乙方:_________________
    1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
    該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
    2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發(fā)票后,甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續(xù)。
    3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
    4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
    5、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發(fā)票等理由,主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成。
    6、本協(xié)議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
    甲方:_________________乙方:_________________
    日期:_________________日期:_________________
    工程款抵房合同篇十二
    合同編號:___________________
    法定代表人:_____________________
    簽訂地址:___________________
    乙方:___________________________
    簽訂日期:______年____月___日
    法定代表人:_____________________
    甲乙根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就房產抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
    第一條房產地址
    本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
    第二條抵付金額
    甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
    抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
    第三條雙方義務
    1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
    2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
    3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續(xù),相關稅費由乙方支付。
    第四條債務結清
    1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
    2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
    3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
    第五條工程進度
    1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
    2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數(shù)計)。
    第六條工程質量
    1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工,保證工程質量,以維護甲方的`聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監(jiān)督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
    2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
    第七條房產銷售
    1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
    第八條銷售服務
    1.甲方協(xié)助乙方辦理房產銷售的有關手續(xù),乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
    2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
    第九條物業(yè)管理
    房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
    第十條違約責任
    1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規(guī)定,承擔違約責任。
    2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
    3.違約金的計算方法:________________。
    第十一條爭議的解決
    本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
    本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
    第十二條生效條件_____
    本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
    本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
    甲方(蓋章):____________________
    乙方(蓋章):____________________
    日期:____________________
    工程款抵房合同篇十三
    甲方:_________
    乙方:_________
    甲、乙雙方經友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:
    一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
    二、保證條款:
    3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產權證;
    4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
    5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
    五、物業(yè)管理費用:
    2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業(yè)主應按有關規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
    六、稅費、交易費用等。
    2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
    七、房屋銷售
    1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
    3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
    4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應一切手續(xù)(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
    八、違約責任
    如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
    九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
    十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
    十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
    授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    工程款抵房合同篇十四
    法定代表人:_____________________
    甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就房產抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
    本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
    甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
    抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數(shù)為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現(xiàn)金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現(xiàn)金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
    1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā),為了照顧項目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
    2.甲方負責施工現(xiàn)場管理及協(xié)助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場管理守則》。
    3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續(xù),相關稅費由乙方支付。
    1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
    2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
    3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
    1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
    2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數(shù)計)。
    1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的`整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監(jiān)督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù),甲方協(xié)助。
    2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷售手續(xù)。
    1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統(tǒng)一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統(tǒng)一最低限價由甲乙雙方根據(jù)市場行情商定。
    1.甲方協(xié)助乙方辦理房產銷售的有關手續(xù),乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
    2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
    房屋建成竣工驗收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
    1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規(guī)定,承擔違約責任。
    2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
    3.違約金的計算方法:________________。
    本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
    本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經協(xié)商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
    本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
    本合同—式____份,各方當事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
    工程款抵房合同篇十五
    法定代表人:_____________
    住址:___________________
    郵編:___________________
    聯(lián)系電話:_______________
    乙方(被擔保人):_______
    法定代表人:_____________
    住址:___________________
    郵編:___________________
    聯(lián)系電話:_______________
    本建筑工程業(yè)主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
    鑒于:
    甲、乙雙方經協(xié)商一致,達成建筑工程業(yè)主支付擔保合同,合同如下:
    第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業(yè)主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方經平等協(xié)商一致,訂立本合同。
    第二條按照《中華人民共和國擔保法》的有關規(guī)定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
    第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
    1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔保:
    (1)經甲方認可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
    (2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
    (3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
    2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
    第四條當承包商按保證責任規(guī)定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責任規(guī)定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
    第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數(shù)的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
    第六條擔保條款的修改
    乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
    第七條擔保費用
    甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規(guī)定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
    1.擔保費:
    (1)擔保費以擔保金額為基數(shù),按年率_________%計收。
    (2)擔保費計費按月計算,不足一個月的.按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
    2.其它費用:
    甲方因開具擔保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發(fā)生的費用等),由乙方支付。
    3.履約保證金:
    部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現(xiàn)金形式提供,數(shù)額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
    第八條爭議的解決
    本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發(fā)生爭議、糾紛,有關各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
    第九條違約責任
    1.甲方的責任
    (1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
    (2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
    2.乙方的責任
    (1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
    (2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
    第十條生效條件
    本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
    本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份,承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份,其他用于履行相關法律手續(xù)。
    甲方:_________________乙方:_________________
    日期:_________________日期:_________________