通過簽訂合同,當(dāng)事人能夠明確各自的權(quán)益和責(zé)任。合同的格式和結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)符合法律規(guī)定和商業(yè)慣例。合同是一種書面文件,用于明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。在商業(yè)交易中,合同起到了確保交易順利進(jìn)行的作用。在簽訂合同之前,雙方應(yīng)詳細(xì)了解合同的目的、主要內(nèi)容和條款。在起草合同時應(yīng)注重平衡雙方的權(quán)益,確保雙方公平交易。以下是小編為大家收集的合同范文,僅供參考,方便雙方更好地了解合同的常見條款和格式。
通信建設(shè)施工合同書篇一
甲方(委托方):______________乙方(施工方):______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn):_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)__元,管理費(fèi)(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
通信建設(shè)施工合同書篇二
承包人:
發(fā)包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:建筑面積:m2,建筑高度m或。
跨度m,結(jié)構(gòu)類型:,層數(shù),其它。
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:
資金來源:
承包范圍:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、中標(biāo)通知書。
3、投標(biāo)書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
通信建設(shè)施工合同書篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點(diǎn):興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計(jì)說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙文件。及乙方實(shí)際完成的工程量計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計(jì)價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進(jìn)行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進(jìn)行調(diào)整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20xx年6月20日前(以甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))。
3、竣工時間:(按實(shí)際開工日計(jì)算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項(xiàng),必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。并根據(jù)驗(yàn)收意見整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收,否則按已驗(yàn)收合格,在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進(jìn)場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實(shí)際完成的工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。以后,每完成一層,結(jié)付一次進(jìn)度款,以此類推。
3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后,方可進(jìn)行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證,否則,視為以驗(yàn)收合格。
3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失,并保證在乙方進(jìn)場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn),并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進(jìn)行。
5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進(jìn)行相應(yīng)處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進(jìn)行無理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負(fù)。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)?????乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
簽署日期:
通信建設(shè)施工合同書篇四
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)甲乙雙方友好,就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),簽訂本協(xié)議書:
1、工程名稱:__________。
2、工程地點(diǎn):__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量:富道二期二段工程邊坡三維網(wǎng)植草,工程量約650002。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整,也可對乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調(diào)整的理由。本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量,按合同單價和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還:在質(zhì)保期滿后,扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算,其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行,委托他人結(jié)算時,必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后,一個月內(nèi)完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款,此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時,可對本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級或數(shù)量做出調(diào)整,乙方應(yīng)無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量,甲方不予計(jì)量。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案,提出質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽從甲方調(diào)配,按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工,保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規(guī)定日期完成任務(wù),遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須在24小時內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無條件對進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業(yè),杜絕一切事故發(fā)生,并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故,安全責(zé)任事故,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工,如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng),其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時足額支付農(nóng)民工工資,否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付,相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔(dān)。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約,違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù),乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權(quán)將乙方清除出場,所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決的,依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________。
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________。
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點(diǎn):__________簽約地點(diǎn):__________。
通信建設(shè)施工合同書篇五
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;。
3、由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;。
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的.基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進(jìn)場,________年____月____日前完工。
1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
(此價格不含木樁價格,另計(jì)),暫定總長為120,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價款為。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
1、乙方對完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
通信建設(shè)施工合同書篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內(nèi)容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進(jìn)場,________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付:
1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護(hù):
1、乙方對完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
通信建設(shè)施工合同書篇七
于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。
1.安裝工程名稱:
2.工程地點(diǎn):甲方_________________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi),完成安裝工程,其中包括主機(jī)試驗(yàn)運(yùn)行。
5.安裝工程總價格:_____________美元整。
6.安裝工程付款進(jìn)度:
第6期:在工程驗(yàn)收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即______________美元整。
7.違約罰款:因乙方原因未準(zhǔn)時完工時,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé),應(yīng)付違約罰款,每天按總價的1%計(jì)算,即______________美元整。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時,總價之增減,應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量,雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置,甲方在驗(yàn)收后,應(yīng)按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi),予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程開始時,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外,乙方應(yīng)對保管中的一切,負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍,乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情,向甲方提出恢復(fù)原狀的價格及日期,以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證:除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲?,乙方?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款:在工程進(jìn)行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到損害,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件:本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機(jī)的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗(yàn)收后,提供免費(fèi)及定期對其保養(yǎng)服務(wù)1年,每六(6)個月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方:______________乙方:_____________。
由:_______________由:______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標(biāo)、投標(biāo)達(dá)成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時間內(nèi)承擔(dān)維修業(yè)務(wù)。為完成安裝施工任務(wù),承包者還需提供施工設(shè)備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進(jìn)度、質(zhì)量、保證、驗(yàn)收等承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主必須按時支付工程進(jìn)度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實(shí)用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
通信建設(shè)施工合同書篇八
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結(jié)算表價格按實(shí)結(jié)算。
(2)款項(xiàng)支付與移動結(jié)算同步。
根據(jù)移動公司要求,在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如預(yù)期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成的,可申請調(diào)解,或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關(guān)本項(xiàng)目的約定,見附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書篇九
建設(shè)發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設(shè)施工項(xiàng)目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式。
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期、承包范圍及工程款計(jì)算方式。
工程建設(shè)從乙方進(jìn)場當(dāng)日開始計(jì)算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設(shè)進(jìn)度。承包項(xiàng)目具體情況如下:
1、甲方只提供建設(shè)材料到施工場地路邊,乙方自己負(fù)責(zé)施工原材料的搬運(yùn)使用。
2、砌磚按塊數(shù)計(jì)算,單價為:零點(diǎn)五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項(xiàng)目工程,如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費(fèi),并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責(zé)。
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設(shè)所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責(zé)。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進(jìn)行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實(shí),外墻磚必須平實(shí)、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗(yàn)收不合格造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程檢查、驗(yàn)收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設(shè)完工后乙方通知甲方對工程進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費(fèi),工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設(shè)施工工程款。
八、安全責(zé)任。
乙方必須認(rèn)真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設(shè)施,并做好施工人員的安全教育,堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一、預(yù)防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負(fù)責(zé)保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛惜材料,避免造成浪費(fèi)。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負(fù)責(zé)。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日。
通信建設(shè)施工合同書篇十
發(fā)包人(全稱):____________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):____________(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱:____________。
工程地點(diǎn):____________。
工程內(nèi)容:____________。
資金來源:____________。
二、施工工期。
開工日期:____________
竣工日期:____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)____________。
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立地點(diǎn):____________。
本協(xié)議雙方約定:____________后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收報告,然后由相關(guān)部門組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為____________。工程竣工后,經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù):____________。
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng):
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十一
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:_______________。
2、工程地點(diǎn):_______________。
3、工程地點(diǎn):_______________。
4、承包方式:_______________。
二、工程承包方式。
包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預(yù)算書是組成合同的一部分,合同價款經(jīng)雙方確認(rèn)后,預(yù)算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死,結(jié)算時不予以調(diào)整,預(yù)算范圍以外的洽商變更另行單獨(dú)結(jié)算。
三、工程工期。
1、本合同工期為____日,自乙方進(jìn)場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進(jìn)場通知后____日內(nèi)進(jìn)場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應(yīng)順延:
(1)因甲方設(shè)計(jì)變更或工程量增加而影響正常工期的;。
(4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進(jìn)度的;。
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方?jīng)]有按時驗(yàn)收的;。
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款。
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)調(diào)整本工程的工程價款:
(1)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更;。
(2)非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結(jié)算價格調(diào)整計(jì)算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結(jié)算為固定合同價+洽商金額,不再另行結(jié)算。
4、工程結(jié)算價格需第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的:乙方施工完畢后20日內(nèi),乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后,應(yīng)在3個月內(nèi)組織第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)給予確認(rèn),延期視為認(rèn)可乙方所報結(jié)算金額。
五、材料設(shè)備供應(yīng)。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認(rèn)可同意后,由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設(shè)備除外)。
2、所有材料設(shè)備供應(yīng)附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件,并嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進(jìn)行檢驗(yàn),并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3、施工中,由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O(shè)計(jì)變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方給予乙方適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
4、材料設(shè)備采用投標(biāo)文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認(rèn))。
六、工程質(zhì)量。
1、甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃等組織施工,上述約定的事項(xiàng)變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項(xiàng)工程的,在工程隱蔽或單項(xiàng)工程竣工前2日,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字;驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)整改后重新驗(yàn)收。甲方不能按時進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)在驗(yàn)收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進(jìn)行驗(yàn)收或拒絕在驗(yàn)收記錄上簽字,乙方可自行組織驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
七、工程驗(yàn)收。
1、工程完工后,乙方應(yīng)書面通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知5日內(nèi)組織自行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。甲方收到乙方送交的竣工驗(yàn)收報告后5天內(nèi)不組織驗(yàn)收,或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗(yàn)收報告已被認(rèn)可。
2、自行驗(yàn)收合格后,雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請消防驗(yàn)收或消防備案。
八、工程價款的支付方式。
1、合同簽定后,預(yù)付工程總價的_______%,計(jì)rmb:_______元;。
2、工程峻工、消防驗(yàn)收取得驗(yàn)收合格證后一周內(nèi),付工程總價的60%,計(jì)rmb:_______元。
九、維修責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)保修期限為_____年,自公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計(jì)算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應(yīng)的費(fèi)用。
十、違約責(zé)任。
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進(jìn)場施工的,甲方承擔(dān)后續(xù)進(jìn)場費(fèi)用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因,本工程經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應(yīng)返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、工程完工后,甲方應(yīng)在3個月內(nèi)組織驗(yàn)收,甲方不能按約定日期組織驗(yàn)收,應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費(fèi)用。
十一、爭議解決。
1、本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件等的約定如有不一致,解釋順序應(yīng)為:本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________。
簽約代表:_______________。
簽約時間:_______年___月___日。
簽約地點(diǎn):_______________。
乙方(公章):_______________。
簽約代表:_______________。
簽約時間:_______年___月___日。
簽約地點(diǎn):_______________。
通信建設(shè)施工合同書篇十二
承包方(簡稱乙方):____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合,確保工程施工質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況。
1、工程名稱:____________。
2、工程建設(shè)地:____________。
3、工程規(guī)模、特征:____________。
4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》____________要求。
5、預(yù)計(jì)施工工作量:____________。
6、完成施工工作量測量方式:____________。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):____________。
第二條:甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料,并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé):
1、本工程批準(zhǔn)文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書,技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
第三條:合同工期。
1、本工程定于________年________月________日竣工,總工期為____________天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準(zhǔn),若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經(jīng)甲方同意,可順延工期。
第四條:計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式。
1、本工程施工約定包干價方式計(jì)費(fèi),每平方米固定價為____________元,總價預(yù)計(jì)為____________元(大寫:)____________,總價款以最終施工測量面積為準(zhǔn)結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30%的款項(xiàng),計(jì)____________元;地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量50%時,甲方向乙方支付工程進(jìn)度款60%的款項(xiàng),計(jì)____________元。剩余10%款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付,計(jì)___________。
第五條:雙方責(zé)任。
1、甲方委托任務(wù)時,必須以書面形式明確施工任務(wù),并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件,如。
3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù),并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則,對施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé),并對與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。
第六條:違約責(zé)任。
1、因甲方未向乙方提供基本的`工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。
2、因未滿足技術(shù)要求,致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進(jìn)行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進(jìn)行施工的,按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù),每遲延一日,應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項(xiàng)。
1、本合同未盡事項(xiàng),雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議,雙方及時協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持____________份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十三
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數(shù):_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工,整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為:________________。
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________。
承接方(乙方):________________。
簽訂時間:______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
通信建設(shè)施工合同書篇十四
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
通信建設(shè)施工合同書篇十五
立協(xié)議單位:
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅,現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下:
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅,計(jì)建筑面積_________平方米,得益比例為_________%,實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下:
2.房價和付款方法:參建房屋造價,議定為每平方米建筑面積_________元,參建面積_________平方米,應(yīng)交付造價_________元,另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元,合計(jì)應(yīng)交付造價連管理費(fèi)_________元,甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料:甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥,按如下辦法交付:_________。
4.房屋竣工交付期限:乙方在住宅竣工驗(yàn)收后,應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積,交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期,甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán):甲方參建面積的房屋所有權(quán),屬甲方所有。
6.違約責(zé)任:本協(xié)議簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)共同信守,不得悔約,否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份,副本_________份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,副本_________份。
8.補(bǔ)充條款:_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________。
聯(lián)系人:_________聯(lián)系人:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
賬號:_________賬號:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達(dá)成如下協(xié)議條款:
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)。
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用,由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
通信建設(shè)施工合同書篇十七
發(fā)包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目。
(一)工程名稱:_________。
(二)工程地點(diǎn):_________。
(三)工程內(nèi)容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
(四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容:_________。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。
(六)承包方式:_________。
第二條工程造價(預(yù)算或概算)人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達(dá)甲方三十天內(nèi)審復(fù),逾期視作同意,并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設(shè)批文,辦妥城監(jiān)標(biāo)牌,送達(dá)乙方之日起天內(nèi)起計(jì),并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準(zhǔn)。
(二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項(xiàng)工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據(jù)變更設(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期,經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后調(diào)整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期。
(一)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗(yàn)收規(guī)范_________。
(二)工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期為________年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。
第五條材料設(shè)備供應(yīng)。
(一)工程所需:材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
(二)工程所需:材料及設(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
(三)材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由持有異議一方負(fù)責(zé),否則由采購方承擔(dān)。
(四)工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:_________。
(五)施工中,由于工程設(shè)計(jì)變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方需按材料設(shè)備的實(shí)際采購價格,回收全部不適用的材料和設(shè)備,或經(jīng)乙方同意,由甲方給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算。
(一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
(二)根據(jù)中國人民xx銀行有關(guān)規(guī)定,甲方在合同生效后天內(nèi),按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款:
1、建筑工程按當(dāng)年計(jì)劃工作量35%;
2、安裝工程(包括設(shè)備安裝,水電安裝)按當(dāng)年計(jì)劃工作量(扣除設(shè)備價值)的40%;
3、_________。
(三)工程款支付方式:
1、工程進(jìn)度達(dá)到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進(jìn)度款;當(dāng)工程進(jìn)度累計(jì)超過50%時,每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累計(jì)進(jìn)度達(dá)到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%,其余工程進(jìn)度款由備料款抵充,余額_________%待驗(yàn)收后結(jié)算,_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進(jìn)度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦銀行審查后_________天內(nèi)支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據(jù)xx銀行審定的數(shù)額,請求辦理支付進(jìn)度款或結(jié)算款。
第七條雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任:
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機(jī)電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份,地質(zhì)勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計(jì)方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預(yù)算計(jì)劃,并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)(特殊工程六十天內(nèi))回復(fù)乙方,以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進(jìn)度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤提出的意見,甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計(jì)方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用(包括停工、返工、窩工、人員和機(jī)械調(diào)遷、材料配件積壓的實(shí)際損失)由甲方承擔(dān),并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更,工程期間的質(zhì)量驗(yàn)收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯誤造成返工,甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失,同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗(yàn)收后的保修期內(nèi),因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題,其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(二)乙方責(zé)任:
1、收圖后,在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審,在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查,編制施工組織設(shè)計(jì)和材料、設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,指定安全、防火責(zé)任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負(fù)責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;房屋建筑裝修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;家裝施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;油漆施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;維修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;廣告牌施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;景觀施工標(biāo)準(zhǔn)合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表,須持有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的資格證書,負(fù)責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
返
通信建設(shè)施工合同書篇一
甲方(委托方):______________乙方(施工方):______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn):_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu):_____室_____廳_____結(jié)構(gòu),建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設(shè)計(jì)費(fèi)__元,管理費(fèi)(_____%)元,稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前_____天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
通信建設(shè)施工合同書篇二
承包人:
發(fā)包人:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程內(nèi)容:建筑面積:m2,建筑高度m或。
跨度m,結(jié)構(gòu)類型:,層數(shù),其它。
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號:
資金來源:
承包范圍:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
2、中標(biāo)通知書。
3、投標(biāo)書及其附件。
4、本合同專用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報價單或預(yù)算書。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點(diǎn):
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
通信建設(shè)施工合同書篇三
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點(diǎn):興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計(jì)說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙文件。及乙方實(shí)際完成的工程量計(jì)價標(biāo)準(zhǔn)。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計(jì)價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進(jìn)行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進(jìn)行調(diào)整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20xx年6月20日前(以甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))。
3、竣工時間:(按實(shí)際開工日計(jì)算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項(xiàng),必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。并根據(jù)驗(yàn)收意見整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收,否則按已驗(yàn)收合格,在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進(jìn)場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實(shí)際完成的工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。以后,每完成一層,結(jié)付一次進(jìn)度款,以此類推。
3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后,方可進(jìn)行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證,否則,視為以驗(yàn)收合格。
3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失,并保證在乙方進(jìn)場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn),并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進(jìn)行。
5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進(jìn)行相應(yīng)處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進(jìn)行無理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負(fù)。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)?????乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
簽署日期:
通信建設(shè)施工合同書篇四
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定,本著平等互利的原則,經(jīng)甲乙雙方友好,就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù),簽訂本協(xié)議書:
1、工程名稱:__________。
2、工程地點(diǎn):__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日,因不可抗力或特殊氣候因素造成無法施工的,工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量:富道二期二段工程邊坡三維網(wǎng)植草,工程量約650002。乙方不能履行本合同或不能滿足本合同要求的,甲方可視需要,對乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整,也可對乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無條件接受,也不因此作為對合同單價作出調(diào)整的理由。本合同簽定后,由于甲方需要,需臨時安排乙方增加的工作,經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力,雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量,按合同單價和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對乙方支付工程款時提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還:在質(zhì)保期滿后,扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后,甲方將剩余部分無息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算,其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行,委托他人結(jié)算時,必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場的情況下簽訂委托書方為有效。
4、付款方式:乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后,一個月內(nèi)完成45000平米,甲方支付工程款30萬元,施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款,此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時,可對本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級或數(shù)量做出調(diào)整,乙方應(yīng)無條件服從。
6、因乙方因素造成停工,因此而使甲方造成的損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量,甲方不予計(jì)量。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案,提出質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽從甲方調(diào)配,按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工,保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場必須聽從甲方施工人員的指揮,配合甲方施工人員工作,按規(guī)定日期完成任務(wù),遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須在24小時內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無條件對進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過程中要特別注意安全操作,在施工過程中不得聲音作業(yè),杜絕一切事故發(fā)生,并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故,安全責(zé)任事故,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前,不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工,如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒有系好安全繩或沒有牢固好安全繩,發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元,乙方無條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng),其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時足額支付農(nóng)民工工資,否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付,相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價中,乙方自行承擔(dān)。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求,若一方提出,對方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過程中任何一方無故單方面終止合同,則視為違約,違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約,違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失,如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù),乙方自行退場,乙方不自行退場,甲方有權(quán)將乙方清除出場,所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算,同時賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭議的過程中,任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為,否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決的,依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字):__________乙方:(簽字)__________。
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:__________。
簽約日期:__________簽約日期:__________
簽約地點(diǎn):__________簽約地點(diǎn):__________。
通信建設(shè)施工合同書篇五
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的施工圖;。
3、由于本地塊地質(zhì)原因,乙方必須對圍墻基礎(chǔ)進(jìn)行處理,以保證圍墻的安全建設(shè)和使用;。
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的.基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進(jìn)場,________年____月____日前完工。
1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
(此價格不含木樁價格,另計(jì)),暫定總長為120,具體以實(shí)際發(fā)生量為準(zhǔn);工程價款為。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
1、乙方對完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
通信建設(shè)施工合同書篇六
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、工程范圍及內(nèi)容:
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn),c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
三、工期:嚴(yán)格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計(jì)劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進(jìn)場,________年____月____日前完工。
四、工程價款及支付:
1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
1.2萬元左右。以上價格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
四、成品及半成品保護(hù):
1、乙方對完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi)),乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場管理,其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
通信建設(shè)施工合同書篇七
于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。
1.安裝工程名稱:
2.工程地點(diǎn):甲方_________________港口。
3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi),完成安裝工程,其中包括主機(jī)試驗(yàn)運(yùn)行。
5.安裝工程總價格:_____________美元整。
6.安裝工程付款進(jìn)度:
第6期:在工程驗(yàn)收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即______________美元整。
7.違約罰款:因乙方原因未準(zhǔn)時完工時,應(yīng)由乙方負(fù)責(zé),應(yīng)付違約罰款,每天按總價的1%計(jì)算,即______________美元整。
8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計(jì)劃時,總價之增減,應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計(jì)算。若需新增加工程量,雙方應(yīng)另行協(xié)商該項(xiàng)新增加工程之單價。若甲方因修改原計(jì)劃而將已完工部份工程或已運(yùn)抵工地之材料棄置,甲方在驗(yàn)收后,應(yīng)按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費(fèi)用及材料費(fèi),予以支付。
9.監(jiān)督進(jìn)度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進(jìn)度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運(yùn)抵工地的材料及其他合理費(fèi)用,在已交款中增付或扣除。
11.工程保管:在工程開始時,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外,乙方應(yīng)對保管中的一切,負(fù)損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍,乙方應(yīng)詳列損害實(shí)情,向甲方提出恢復(fù)原狀的價格及日期,以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證:除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲?,乙方?yīng)在甲方驗(yàn)收后保證工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款:在工程進(jìn)行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到損害,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應(yīng)由甲方完全負(fù)責(zé)。
14.附件:本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力。
附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款:主機(jī)的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗(yàn)收后,提供免費(fèi)及定期對其保養(yǎng)服務(wù)1年,每六(6)個月派員一次維護(hù)正常運(yùn)行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方:______________乙方:_____________。
由:_______________由:______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標(biāo)、投標(biāo)達(dá)成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時間內(nèi)承擔(dān)維修業(yè)務(wù)。為完成安裝施工任務(wù),承包者還需提供施工設(shè)備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進(jìn)度、質(zhì)量、保證、驗(yàn)收等承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主必須按時支付工程進(jìn)度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實(shí)用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
通信建設(shè)施工合同書篇八
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴(yán)肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結(jié)算表價格按實(shí)結(jié)算。
(2)款項(xiàng)支付與移動結(jié)算同步。
根據(jù)移動公司要求,在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如預(yù)期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成的,可申請調(diào)解,或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關(guān)本項(xiàng)目的約定,見附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
通信建設(shè)施工合同書篇九
建設(shè)發(fā)包發(fā):
承包施工方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,甲方將位于貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)私人房屋亮化建設(shè)施工項(xiàng)目發(fā)包給乙方,雙方秉著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則,特簽訂此合同,望共同遵守:
一、承包方式。
施工工程采取清包,即包工不包料的方式。
二、建設(shè)工期、承包范圍及工程款計(jì)算方式。
工程建設(shè)從乙方進(jìn)場當(dāng)日開始計(jì)算,工期至年月日以前完成,乙方保證在規(guī)定時間內(nèi)完成工程建設(shè)進(jìn)度。承包項(xiàng)目具體情況如下:
1、甲方只提供建設(shè)材料到施工場地路邊,乙方自己負(fù)責(zé)施工原材料的搬運(yùn)使用。
2、砌磚按塊數(shù)計(jì)算,單價為:零點(diǎn)五五元一塊,;外墻磚單價為:五十八元每平方米,。
3、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成以上1至2條承包項(xiàng)目工程,如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成,甲方將不支付乙方任何工程費(fèi),并且由乙方賠償因延誤工期造成甲方的損失。
三、甲方職責(zé)。
根據(jù)房屋建造需求,甲方及時提供房屋建設(shè)所需建筑材料,以保證乙方按約定的工期順利施工。
四、乙方職責(zé)。
乙方自帶砌墻和外墻磚施工用具和師傅、小工等施工人員,按甲方提供的圖紙或甲方要求進(jìn)行施工。
五、工程質(zhì)量要求。
砌墻平面平整垂直墻角,頂角垂直,砂漿飽滿,澆灌平整、牢實(shí),外墻磚必須平實(shí)、整齊,縫隙合理。以上工程質(zhì)量如驗(yàn)收不合格造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
六、工程檢查、驗(yàn)收。
在不影響乙方正常作業(yè)的情況下,甲方對工程作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行全程監(jiān)督檢查,并于工程建設(shè)完工后乙方通知甲方對工程進(jìn)行驗(yàn)收,合格后支付工程款。
七、工程款支付辦法。
工程款采取分結(jié)方式,房屋施工開始10天后甲方保證支付乙方施工生活費(fèi),工程結(jié)束驗(yàn)收合格后甲方一次性支付乙方房屋建設(shè)施工工程款。
八、安全責(zé)任。
乙方必須認(rèn)真按施工操作程序施工,必須佩戴甲方提供的腳手架、安全帶、安全帽等安全設(shè)施,并做好施工人員的安全教育,堅(jiān)持安全第一、質(zhì)量第一、預(yù)防為主,若施工中發(fā)生安全事故,均由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)任何責(zé)任。
九、其他情況。
施工期間乙方伙食自理,甲方只提供住房。
十、其它未盡事宜。
1、甲乙雙方各自的材料、工具,甲乙雙方各自負(fù)責(zé)保管。
2、乙方施工在保證質(zhì)量的前提下應(yīng)愛惜材料,避免造成浪費(fèi)。
3、本協(xié)議一式二份,具有同等法律效力,甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協(xié)商更改。雙方應(yīng)認(rèn)真履行協(xié)議,尚若違反,造成的損失由違約方負(fù)責(zé)。
4、未盡事宜由甲乙雙方再行協(xié)商處理,協(xié)商不成按《中華人民共和國民法典》和其他相關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。若甲乙雙方發(fā)生糾紛應(yīng)秉著友好的原則先協(xié)商解決,協(xié)商不成的任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
____年__月__日____年__月__日。
通信建設(shè)施工合同書篇十
發(fā)包人(全稱):____________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):____________(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱:____________。
工程地點(diǎn):____________。
工程內(nèi)容:____________。
資金來源:____________。
二、施工工期。
開工日期:____________
竣工日期:____________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)____________天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)____________。
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立地點(diǎn):____________。
本協(xié)議雙方約定:____________后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收報告,然后由相關(guān)部門組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為____________。工程竣工后,經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù):____________。
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng):
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十一
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:_______________。
2、工程地點(diǎn):_______________。
3、工程地點(diǎn):_______________。
4、承包方式:_______________。
二、工程承包方式。
包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預(yù)算書是組成合同的一部分,合同價款經(jīng)雙方確認(rèn)后,預(yù)算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死,結(jié)算時不予以調(diào)整,預(yù)算范圍以外的洽商變更另行單獨(dú)結(jié)算。
三、工程工期。
1、本合同工期為____日,自乙方進(jìn)場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進(jìn)場通知后____日內(nèi)進(jìn)場施工。
2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應(yīng)順延:
(1)因甲方設(shè)計(jì)變更或工程量增加而影響正常工期的;。
(4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
(5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進(jìn)度的;。
(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方?jīng)]有按時驗(yàn)收的;。
(7)甲方未按約定支付工程款的。
四、工程價款。
1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)調(diào)整本工程的工程價款:
(1)經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更;。
(2)非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符,需增加工程量。
3、工程結(jié)算價格調(diào)整計(jì)算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結(jié)算為固定合同價+洽商金額,不再另行結(jié)算。
4、工程結(jié)算價格需第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)完成的:乙方施工完畢后20日內(nèi),乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后,應(yīng)在3個月內(nèi)組織第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)給予確認(rèn),延期視為認(rèn)可乙方所報結(jié)算金額。
五、材料設(shè)備供應(yīng)。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認(rèn)可同意后,由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設(shè)備除外)。
2、所有材料設(shè)備供應(yīng)附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件,并嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進(jìn)行檢驗(yàn),并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3、施工中,由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O(shè)計(jì)變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方給予乙方適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
4、材料設(shè)備采用投標(biāo)文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認(rèn))。
六、工程質(zhì)量。
1、甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃等組織施工,上述約定的事項(xiàng)變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項(xiàng)工程的,在工程隱蔽或單項(xiàng)工程竣工前2日,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字;驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)整改后重新驗(yàn)收。甲方不能按時進(jìn)行驗(yàn)收,應(yīng)在驗(yàn)收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進(jìn)行驗(yàn)收或拒絕在驗(yàn)收記錄上簽字,乙方可自行組織驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
七、工程驗(yàn)收。
1、工程完工后,乙方應(yīng)書面通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知5日內(nèi)組織自行驗(yàn)收,并在驗(yàn)收后14天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。甲方收到乙方送交的竣工驗(yàn)收報告后5天內(nèi)不組織驗(yàn)收,或驗(yàn)收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗(yàn)收報告已被認(rèn)可。
2、自行驗(yàn)收合格后,雙方辦理工程移交手續(xù)。
3、甲乙雙方積極配合向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請消防驗(yàn)收或消防備案。
八、工程價款的支付方式。
1、合同簽定后,預(yù)付工程總價的_______%,計(jì)rmb:_______元;。
2、工程峻工、消防驗(yàn)收取得驗(yàn)收合格證后一周內(nèi),付工程總價的60%,計(jì)rmb:_______元。
九、維修責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)保修期限為_____年,自公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)消防驗(yàn)收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計(jì)算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應(yīng)的費(fèi)用。
十、違約責(zé)任。
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進(jìn)場施工的,甲方承擔(dān)后續(xù)進(jìn)場費(fèi)用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因,本工程經(jīng)公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應(yīng)返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、工程完工后,甲方應(yīng)在3個月內(nèi)組織驗(yàn)收,甲方不能按約定日期組織驗(yàn)收,應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費(fèi)用。
十一、爭議解決。
1、本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件等的約定如有不一致,解釋順序應(yīng)為:本合同及其附件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)方案、招標(biāo)文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_______________。
簽約代表:_______________。
簽約時間:_______年___月___日。
簽約地點(diǎn):_______________。
乙方(公章):_______________。
簽約代表:_______________。
簽約時間:_______年___月___日。
簽約地點(diǎn):_______________。
通信建設(shè)施工合同書篇十二
承包方(簡稱乙方):____________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合,確保工程施工質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達(dá)成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條:工程概況。
1、工程名稱:____________。
2、工程建設(shè)地:____________。
3、工程規(guī)模、特征:____________。
4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》____________要求。
5、預(yù)計(jì)施工工作量:____________。
6、完成施工工作量測量方式:____________。
7、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):____________。
第二條:甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料,并對其準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé):
1、本工程批準(zhǔn)文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復(fù)印件。
2、工程施工任務(wù)委托書,技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標(biāo)與標(biāo)高資料。
第三條:合同工期。
1、本工程定于________年________月________日竣工,總工期為____________天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準(zhǔn),若遇設(shè)計(jì)圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經(jīng)甲方同意,可順延工期。
第四條:計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及付費(fèi)方式。
1、本工程施工約定包干價方式計(jì)費(fèi),每平方米固定價為____________元,總價預(yù)計(jì)為____________元(大寫:)____________,總價款以最終施工測量面積為準(zhǔn)結(jié)算。
2、本合同生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30%的款項(xiàng),計(jì)____________元;地基基礎(chǔ)工程完成強(qiáng)夯工作量50%時,甲方向乙方支付工程進(jìn)度款60%的款項(xiàng),計(jì)____________元。剩余10%款項(xiàng)待工程基礎(chǔ)驗(yàn)收合格后由甲方一次性支付,計(jì)___________。
第五條:雙方責(zé)任。
1、甲方委托任務(wù)時,必須以書面形式明確施工任務(wù),并按第二條規(guī)定提供文件資料。
2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件,如。
3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進(jìn)行工程施工技術(shù),并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則,對施工過程中發(fā)生的安全事故負(fù)責(zé),并對與本合同有關(guān)的資料負(fù)有保密義務(wù)。
第六條:違約責(zé)任。
1、因甲方未向乙方提供基本的`工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計(jì)算。
2、因未滿足技術(shù)要求,致使施工質(zhì)量不能合格驗(yàn)收,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進(jìn)行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進(jìn)行施工的,按實(shí)際完成的工作量進(jìn)行結(jié)算。
4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務(wù),每遲延一日,應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
第七條:其他事項(xiàng)。
1、本合同未盡事項(xiàng),雙方可協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發(fā)生爭議,雙方及時協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后,本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持____________份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十三
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數(shù):_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工,整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為:________________。
付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進(jìn)場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方):________________。
承接方(乙方):________________。
簽訂時間:______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點(diǎn):
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條:發(fā)包方義務(wù):
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條:承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé):
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條:違約責(zé)任及獎勵條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
通信建設(shè)施工合同書篇十四
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請求:_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________。
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人:_________________。
_____________年__________月__________日。
通信建設(shè)施工合同書篇十五
立協(xié)議單位:
_________(以下稱甲方)。
_________(以下稱乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅,現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下:
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅,計(jì)建筑面積_________平方米,得益比例為_________%,實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下:
2.房價和付款方法:參建房屋造價,議定為每平方米建筑面積_________元,參建面積_________平方米,應(yīng)交付造價_________元,另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元,合計(jì)應(yīng)交付造價連管理費(fèi)_________元,甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開戶銀行。
3.建筑材料:甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥,按如下辦法交付:_________。
4.房屋竣工交付期限:乙方在住宅竣工驗(yàn)收后,應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積,交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期,甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán):甲方參建面積的房屋所有權(quán),屬甲方所有。
6.違約責(zé)任:本協(xié)議簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)共同信守,不得悔約,否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份,副本_________份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,副本_________份。
8.補(bǔ)充條款:_________。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________。
聯(lián)系人:_________聯(lián)系人:_________。
地址:_________地址:_________。
電話:_________電話:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
賬號:_________賬號:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________。
通信建設(shè)施工合同書篇十六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
在平等、自愿,并協(xié)議商一致的基礎(chǔ)上,甲、乙雙方協(xié)議合資建房,達(dá)成如下協(xié)議條款:
一、甲方準(zhǔn)備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現(xiàn)與乙方合資修建,修建期限從合同生效之日起一年內(nèi)交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災(zāi)、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的何明杰所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權(quán)歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內(nèi),乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)。
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工后辦理房屋土地使用證和房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)等費(fèi)用,由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
七、房屋竣工后房屋的水、電和數(shù)字電視:甲、乙雙方各自立戶,費(fèi)用由甲、乙雙方各自負(fù)責(zé)。
八、本協(xié)議生效后,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規(guī)定期限內(nèi)不按合同履行,違約方向?qū)Ψ劫r付違約金人民幣叁萬元整。
十、本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
時間:
通信建設(shè)施工合同書篇十七
發(fā)包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目。
(一)工程名稱:_________。
(二)工程地點(diǎn):_________。
(三)工程內(nèi)容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
(四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容:_________。
(五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。
(六)承包方式:_________。
第二條工程造價(預(yù)算或概算)人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達(dá)甲方三十天內(nèi)審復(fù),逾期視作同意,并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設(shè)批文,辦妥城監(jiān)標(biāo)牌,送達(dá)乙方之日起天內(nèi)起計(jì),并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準(zhǔn)。
(二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項(xiàng)工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據(jù)變更設(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期,經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后調(diào)整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期。
(一)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗(yàn)收規(guī)范_________。
(二)工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期為________年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。
第五條材料設(shè)備供應(yīng)。
(一)工程所需:材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
(二)工程所需:材料及設(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
(三)材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議,應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用由持有異議一方負(fù)責(zé),否則由采購方承擔(dān)。
(四)工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:_________。
(五)施工中,由于工程設(shè)計(jì)變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方需按材料設(shè)備的實(shí)際采購價格,回收全部不適用的材料和設(shè)備,或經(jīng)乙方同意,由甲方給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算。
(一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
(二)根據(jù)中國人民xx銀行有關(guān)規(guī)定,甲方在合同生效后天內(nèi),按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款:
1、建筑工程按當(dāng)年計(jì)劃工作量35%;
2、安裝工程(包括設(shè)備安裝,水電安裝)按當(dāng)年計(jì)劃工作量(扣除設(shè)備價值)的40%;
3、_________。
(三)工程款支付方式:
1、工程進(jìn)度達(dá)到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進(jìn)度款;當(dāng)工程進(jìn)度累計(jì)超過50%時,每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________%付(收)款。
2、工程累計(jì)進(jìn)度達(dá)到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%;進(jìn)度達(dá)到_________%時付(收)款_________%,其余工程進(jìn)度款由備料款抵充,余額_________%待驗(yàn)收后結(jié)算,_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進(jìn)度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦銀行審查后_________天內(nèi)支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據(jù)xx銀行審定的數(shù)額,請求辦理支付進(jìn)度款或結(jié)算款。
第七條雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任:
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機(jī)電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份,地質(zhì)勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計(jì)方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預(yù)算計(jì)劃,并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)(特殊工程六十天內(nèi))回復(fù)乙方,以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進(jìn)度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤提出的意見,甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計(jì)方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用(包括停工、返工、窩工、人員和機(jī)械調(diào)遷、材料配件積壓的實(shí)際損失)由甲方承擔(dān),并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更,工程期間的質(zhì)量驗(yàn)收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯誤造成返工,甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失,同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗(yàn)收后的保修期內(nèi),因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題,其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
(二)乙方責(zé)任:
1、收圖后,在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審,在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查,編制施工組織設(shè)計(jì)和材料、設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,指定安全、防火責(zé)任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負(fù)責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;房屋建筑裝修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;家裝施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;施工監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;油漆施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;維修施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;廣告牌施工標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;景觀施工標(biāo)準(zhǔn)合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表,須持有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)的資格證書,負(fù)責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
返